LRPS MADA 2022 – 9172808 POUR LE RECRUTEMENT D’INVESTISSEUR-CONSTRUCTEUR-GESTIONNAIRE CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 29 SYSTEMES MULTIUSAGES DE L’EAU (MUS) DANS LA REGION A

DEMANDE DE PROPOSITION LRPS MADA-2022 – 9172808
POUR LE RECRUTEMENT D’INVESTISSEUR-CONSTRUCTEUR-GESTIONNAIRE CHARGE DE LA MISE EN OEUVRE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 29 SYSTEMES MUS DANS LA REGION ANDROY

1. Objet de la Demande de proposition
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 29 SYSTEMES MUS DANS LA REGION ANDROY- Le Lot est indivisible

2. La présente demande de proposition inclut les documents suivants :
− Section 1 – Lettre d’invitation
− Section 2 – Instructions aux soumissionnaires
− Section 3 – Formulaires de soumission
− Annexe 1-a – Bordereau des prix
− Annexe 1-b – Bordereau de devis quantitatifs et estimatifs (BDQE)
− Annexe 2 - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
− Annexe 3 – Plans Type
− Annexe 4 – Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
− Annexe 5 – Modèle de garantie bancaire (bonne exécution et bonne fin)
− Annexe 6 – Conditions générales du Contrat
− Annexe 7 – Prise en charge des risques
− Annexe 8 – Formulaire T
− Annexe 9 - Formulaire F
− Annexe 10 - Projet de contrat de délégation de gestion
− Annexe 11 - Formulaire C

3. Les facteurs déterminants dans l’analyse des offres pour ce projet sont :
a. Pour la construction, le montant total des travaux incluant le délai d’exécution ; expérience en matière de réalisation et/ou installation du système d’Adduction d’Eau Potable (AEP).
b. Pour l’investissement, le montant du cofinancement ;
c. Pour la gestion, le plan d’affaires incluant le tarif de vente de l’eau, le plan de maintenance curative et préventive, expériences réussies de l’Entreprise relatives à la gestion et l’exploitation d’un système d’alimentation en eau potable.

4. Réunion d’information
Une réunion d’information virtuelle sera organisée en ligne le 02 Février 2022 à 09h 00 (GMT+3) par l’UNICEF avec les entreprises qui auront l’intention de soumissionner.
Le lien pour assister à la réunion sera fait sur Teams.

Pour obtenir des informations complémentaires, vous pouvez soumettre vos questions par e-mail à arandrianarison@unicef.org et randrianaivo@unicef.org avec copie à acabreraclerget@unicef.org.

La réponse ou les informations nécessaires vous seront fournies rapidement. Cependant, tout retard dans la transmission de ces informations ne pourrait en aucun cas constituer un motif de report de la date de soumission de votre proposition.